当前位置: 首页 > 合同范本

工程承包合同

时间:2022-05-21 13:33:20
有关工程承包合同五篇[本文共7453字]

有关工程承包合同五篇

在人们的法律意识不断增强的社会,合同在生活中的使用越来越广泛,它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的工程承包合同5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

工程承包合同 篇1

甲方:*****工程有限公司

乙方:

按照《合同法》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议:

一、 工程名称:土方工程

二、 工程内容:******小区

三、 工程地点:*******

四、 工程量、单价及承包形式:

工程量以施工图基坑面积和瑞贝卡房地产开发公司方共同签认开挖深度进行计量决算,基底20cm作为主体施工单位清土工程量,不计入本次机械挖运工程量,本次挖运土方单价一次包死,土方挖掘、外运单价 元/M3,本工程单价为综合价,含各种可预见、不可预见的因素。

五、工程基槽验收完成,由****公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。

六、工期:

该工程工期暂定为 日历天,开工时间20xx年 月 日,竣工时间20xx年 月 日,挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准,不扣除节假日、雨雪天,该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。

乙方每运挖总工程量的1/3时,工期最长不得超过1天。如当期总工 ……此处隐藏7249个字……付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。

第十条:设计变更

1. 乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。

2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

第十一条:保修

承包方负责保修二年(注:非人为原因)。

第十二条:违约责任

1. 甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之五支付违约金;

2. 乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之五支付违约金;

3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。

4. 工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的10%进行处罚。

第十三条:争议

本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中2项解决。

1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

2. 向合肥市人民法院起诉。

第十四条:如需担保,应另立合同。

第十五条:合同份数

合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本6份送有关部门备案。

第十六条:其它

未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

《有关工程承包合同五篇[本文共7453字].doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式